Normatividad

APROBAR A LA FECHA LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PADRON definitivo del PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO TOTORAL ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" con código de inversiones N°2382904; según se detalla:

DESIGNAR a la ING. YESBY DEL PILAR LABAN CHANTA, con CIP N° 105843, como INSPECTOR PARA LA OBRA: SALDO DE OBRA: " CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES: TUPAC AMARU Y GIRASOLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ANDRES RAZURI - DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2246945", y de conformidad a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

DESIGNAR COMO CORDINADOR GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCETIVOS 2023, AL FUNCIONARIO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DESIGNAR y AUTORIZAR a la CPC. ROSA VIOLETA ALBAN MONTERO, Sub Gerente de Tesorería, realizar los trámites respectivos para la ejecución de la Carta Fianza N° 4410079271.12, con fecha de vencimiento 13 de Mayo 2023, expedida por Banco BANBIF, a solicitud de CONSORCIO GRAU (CONFORMADO POR RICHARD EDWRS ESCALANTE GRANDA Y TÉCNICOS EJECUTORES A&G SRL), afianzado a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, por Fiel Cumplimiento por el monto de S/. 51,893.57, (Doscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Tres con 57/100 Soles) correspondiente a la Licitación Pública N° 01-2019-MDT-CS- Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE".

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 0293-2023-MDT-A, de fecha 05 de abril del 2023, en el extremo que señala lo siguiente:

RECONOCER a la JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE VASO DE LECHE "Señor de la Agonía" del Caserio toparpa del Valle de los Incas, perteneciente a la jurisdicción del Distrito de Tambogrande, el mismo que está integrada de la siguiente manera:

APROBAR el ENCARGO INTERNO a favor del Ing. SIXTO CASTILLO SAAVEDRA, Encargado de Registro Civil y Cementerios, para gastos de Celebración de Matrimonios Masivos realizado por la Municipalidad Distrital de Tambogrande en el día 13 de Mayo del 2023," por el monto de S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles); de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER a la JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE VASO DE LECHE "VIRGEN DE LA PUERTA" del AA.HH Santa Cruz, de Tambogrande, perteneciente a la jurisdicción de Distrito de Tambogrande, el mismo que está integrada de la siguiente manera:

RECONOCER a la nueva JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE VASO DE LECHE "DIOS PROVEERA" del AA.HH LOS ALMENDROS, Sector 28 de Julio del Distrito de Tambogrande, perteneciente a la jurisdicción de Distrito de Tambogrande, el mismo que está integrada de la siguiente manera:

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL (CODELO) DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ALMENDROS IV ETAPA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el período de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

RECONOCER a la JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE VASO DE LECHE "SAN JOSE" del Barrio San José del Centro Poblado la Rita, del Distrito de Tambogrande, perteneciente a la jurisdicción del Distrito de Tambogrande, el mismo que está integrada de la siguiente manera:

ENCARGAR, a la Primera Regidora Municipal, Sra. NORA ISABEL SANCHEZ LEON, el ejercicio de las funciones políticas y administrativas del cargo de Alcalde, para el día 24 de Mayo del 2023; ante la ausencia del Señor SEGUNDO GREGORIO MELENDEZ ZURITA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, quien viajará a la ciudad de LIMA, con la finalidad de participar en una reunión de coordinación con el Ministerio de Agricultura , Ministerio de Vivienda y Reconstrucción con Cambios, a realizarse, el día 24 de Mayo en beneficio de nuestro Distrito de Tambogrande.

ACREDITAR Y GARANTIZAR a la fecha, que existe disponibilidad de todos los terrenos, necesarios para la ejecución física del Proyecto denominado "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO TOTORAL ALTO DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" , CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2382904.

APROBAR, la Contratación Directa N° 13-2023-MDT para realizar la ejecución del SERVICIO de la ficha TÉCNICA "MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN VILLA CRUCETA A NIVEL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y GEOMENBRANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA - PIURA" aprobada con RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°077-2023-MDT-GI de fecha 10 de Mayo del 2023;

APROBAR el ESTUDIO de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Tambogrande - 2023, que forma parte del Expediente de la presente Resolución, de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

APROBAR el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de pago de servicios de 50 almuerzos y 50 vasos de refrescos para el personal de salud de cual se capacito sobre el "Dengue" en el teatro municipal "Hidelbrando Castro Pozo, brindado por el Sr. Encalada Palacios David Rogel con RUC N° 10445274416, por el monto de S/. 708.00 soles (Setecientos Ocho con 00/100 soles), de conformidad al Informe N° 056-2023-MDT-OS de fecha 26 de abril de 2023 y a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

APROBAR EL REEMBOLSO por la suma de S/ 231.00 (Doscientos treinta y uno con 00/100 soles) a nombre del Servidor Municipal. SEGUNDO GREGORIO MELENDEZ ZURITA, en atención al cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N° 0223-2023-MDT-A, de fecha 10 de Marzo del 2023, y de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 01 de fecha 05 de Abril del año 2023 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande, recaída en el Expediente N° 059-2022-1-2009-JM-LA-01 y en consecuencia se resuelve: CONCEDER la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO DE REPOSICION PROVISIONAL presentada por don RICARDO RODRIGO REYES LOZANO contra la Municipalidad Distrital de Tambogrande, ORDENO a la entidad demandada que reincorpore al demandante de manera provisional y hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal el cargo que venía desempeñando antes de su cese, esto es como obrero - guardían o en otro cargo similar y con la misma remuneración (...) y de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

CONCEDER LICENCIA por Incapacidad Temporal con Goce de Remuneraciones al Servidor Municipal DELMER IGNACIO ABRAMONTE ALAMA, con eficacia anticipada desde el día 29 de abril de 2023 hasta el día 06 de mayo 2023, de conformidad con el Certificado N° A-261-00013698-23 y con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 01 de fecha 17 de Abril del año 2023 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande, recaída en el Expediente N° 057-2022-1-2009-JM-LA-01 y en consecuencia se resuelve: CONCEDER la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO DE REPOSICION PROVISIONAL presentada por don ARNALDO ALVARADO CELI contra la Municipalidad Distrital de Tambogrande, ORDENO a la entidad demandada que reincorpore al demandante de manera provisional y hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal el cargo que venía desempeñando antes de su cese, esto es como obrero - guardían municipal de las instalaciones de la casa de la cultura o en otro cargo similar y con la misma remuneración que venia percibiendo (...)

APROBAR el Proyecto de Directiva sobre "DISPOSICÓN DE BIENES DECOMISADOS, RETENIDOS O RETIRADOS DE NATURALEZA PERECIBLES Y NO PERECIBLES" , de acuerdo al Informe N° 030-2023-MDT-OFA de fecha 28 de febrero de 2023 y a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte copnsiderativa de la presente resolución de alcaldía.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 01 de fecha 16 de Enero del año 2023 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande, que resuelve: CONCEDER la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO presentada por don JUAN CARLOS SANCHEZ DE LA CRUZ contra la Municipalidad Distrital de Tambogrande, ORDENO a la entidad demandada que reincorpore al demandante de manera provisional y hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal el cargo que venía desempeñando antes de su cese, esto es como guardían municipal de las instalaciones del área de ornato y áreas verdes o en otro cargo similar y con la misma remuneración que venia percibiendo (...) y de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

CONCEDER LICENCIA por Incapacidad Temporal con Goce de Remuneraciones al Servidor Municipal SEGUNDO GREGORIO SEMINARIO RUFINO, con eficacia anticipada desde el día 04 de abril de 2023 hasta el día 21 de abril del 2023, de conformidad con el Certificado N° A-265-00016183-23 de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

APROBAR el Proyecto de Directiva "QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES Y/O PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE", de conformidad al Informe N° 083-2023-MDT.SGDS. de fecha 25 de abril del 2023 emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo Social y de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N°. 01 de fecha 30 de Marzo de 2023 emitido por el 1° Juzgado Mixto de Tambogrande que resuelve: CONCEDER la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO DE REPOSICION PROVISIONAL presentada por el SR. CRISTOBAL ALAMA RIOFRIO contra la Municipalidad Distrital de Tambogrande (...), y de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

DESIGNAR a partir de la fecha al CPC. JOSÉ ANDRÉS ENCALADA ZAPATA, como Jefe de la Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, de conformidad con lo señalado en INFORME N° 319-2023-MDT-SGRRHH, de fecha 09 de Mayo del 2022 emitido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, debiendo dar cumplimiento a sus funciones señaladas en el ROF vigente.

RECTIFICAR el error material del ARTÍCULO SEGUNDO, numeral 38 de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1121-2023-MDT-A de fecha 15 de Diciembre de 2022, sobre Bonificación Especial del Decreto de Urgencia N° 037-94; según el siguiente extremo:

DESIGNAR al GERENTE DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO - ING. JAVIER CARMEN FARFAN como "Secretario técnico para el Comité Distrital de la Primera Infancia", en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 005-2023-MDT-CM de fecha 14 de abril del 2023, que IMPLEMENTA LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN / COMITÉ DISTRITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA DISTRITO DE TAMBOGRANDE y de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor del ex servidor CAS SAUL SUYON SOCOLA, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, según el siguiente detalle:

APRUEBESE el INICIO DEL PROCESO DEL ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE (PDLC) PARA LOS AÑOS 2024-2034

APROBAR el OTORGAMIENTO del Subsidio por Fallecimiento, y Gastos de Sepelio, solicitado por el Servidor Municipal Sr. FERNANDO SALAZAR CORDOVA, por el fallecimiento de su Padre JUAN FERNANDO SALAZAR VALDEZ, cuyo deceso ha ocurrido el día 28 de Marzo del 2023, ascendiendo la suma de S/. 9,464.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), de acuerdo al cálculo realizado por la Oficina de Remuneraciones, en su INFORME N° 211-2021-MDT-REM/JEPM, de fecha 24 de de Abril del 2023:

APROBAR el OTORGAMIENTO del Subsidio por Fallecimiento, y Gastos de Sepelio, solicitado poe el Servidor Municipal Sr. DELMER IGNACIO ABRAMONTE ALAMA, por el fallecimiento de su Madre Sra. María Estela Alama Juárez, cuyo deceso ha ocurrido el día 25 de Marzo del 2023, ascendiendo la suma de S/. 13,521.94 (TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON 94/100 SOLES), de acuerdo al cálculo realizado por la Oficina de Remuneraciones, en su INFORME N° 187-2021-MDT-REM/JEPM, de fecha 10 de Abril del 2023.

APROBAR los ACUERDOS CONTENIDOS en el ACTA FINAL DE LA NEGOCIACION COLECTIVA PARA SU APLICACIÓN EN EL AÑO 2024, SUSCRITA ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE Y LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS MUNICIPALES DE TAMBOGRANDE - SITRAMUNT, las cuales forman parte de la presente Resolución y que contiene los siguientes Acuerdos:

APROBAR la Modificación de la Resolución de Alcaldía N° 0061-2023-MDT-A de fecha 12 de enero de 2022; en tal sentido, RECONFORMAR al COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE de la Municipalidad Distrital de Tambogrande

APROBAR la COMPENSACIÓN DE HORAS ACUMULADAS CON LICENCIA CON GOCE DE HABER CON SU PERIODO VACACIONAL a favor del SR. JOSE FLORES FARFAN, debiéndose tomar en cuenta lo establecido en el Art. 3 de la Ley N° 31632 el cual señala que una de las formas de compensar dichas horas acumuladas

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTION DE LA QUEBRADA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

ACEPTAR BAJO LA MODALIDAD DE CUSTODIA TEMPORAL el bien mueble (Camión Baranda) Número de Placa T4P834, Marca ISUZU, Modelo FRR90SL-MAPES por parte de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, en CUMPLIMIENTO de lo establecido en el Acta de Custodia N° 226-2023-JUS/PRONABI-UCDSA-VEHICULOS.

RECONOCER el SALDO del Pago del Decreto de Urgencia N° 037 y APROBAR la compensación por Tiempo de Servicios (CTS), del Ex Servidor Fallecido LUIS IGNACIO PULACHE CRISANTO, de acuerdo a la Liquidación practicada en el Informe N° 158-2023-MDT-REM/JEPM, de fecha 20 de marzo de 2023, emitido por la Oficina de Remuneraciones, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, a favor del ex servidor CAS TAWNY FRANSUA GASPAR CALLE, contratada bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, siendo el monto total a presupuestar asciende a S/. 2,299.90 Soles, según el siguiente detalle:

DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por el Servidor Municipal DELMER IGNACIO ABRAMONTE ALAMA, en consecuencia CONCEDER con eficacia anticipada LICENCIA por FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO (MADRE) María Estela Alama Juárez, por el período comprendido a partir del día 26 al 30 de Marzo del 2023, de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 04 de fecha 14 de Marzo de 2023 emitido por el Primer Juzgado Mixto de Tambogrande, contenida en el Acta de Conciliación, que recae en el Expediente Judicial N° 00130-2021-0-2009-JM-LA-01, que resuelve: 1. APROBAR LA CONCILIACION DENTRO DEL PROCESO, bajo los siguientes términos: Respecto a la pretensión principal de indemnización de indemnización por daños y perjuicios, acuerdan que la parte demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE pagara al SR. LUIS FELIPE BRICEÑO AMAYA la suma de S/. 15,000.00 (Quince Mil Nuevos con 00/100 soles),

AUTORIZAR el TRASLADO DE RESTOS OSESOS DE LOS DIFUNTOS DEL PABELLÓN "SAN FELIPE" QUE SE DERRUMBARON EN EL CEMENTERIO SAN ANDRÉS, en atención al INFORME N° 682-2023-MST-SGSP de fecha 20 de Abril de 2023 emitido por la Sub Gerencia de Servicios Públicos.

DAR CUMPLIMIENTO al mandato judicial establecido en la Resolución N° 03 de fecha 29 de Abril de 2023, recaído en el Expediente N° 00098 -2021-0-2009-JM-LA-01, donde se resuelve: 1. Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por don RODULFO PALACIOS ABRAMONTE contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE sobre REPOSICION LABORAL POR DESPIDO INCAUSADO. 2. En consecuencia, ORDENO que la entidad demandada en el plazo de SEIS DÍAS HABILES, cumpla con REPONER al demandante en el mismo cargo que venía desempeñando hasta su ilegal cese, esto es, como obrero - Guardanía - Seguridad Ciudadana del Terminal Terrestre "Godofredo García Baca" de la Municipalidad Distrital de Tambogrande o en otro cargo similar y con la misma remuneración que venía percibiendo,

APROBAR LA "CONFORMACION DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE" en atención a la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para la Valorización Documental en la Entidad Pública" y del Oficio N° 000856-2023-CG/PC de fecha 14 de Abril de 2023 emitida por el Sub gerente de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la Republica; según se detallan a continuación:

APROBAR la modificacion del Certificado de Parámetros N° 003-2023-CPUYE/MDT, tal como se indica en el Certificado de Parámetros N° 006-2023-CPUYE/MDT, en donde se indica según lo siguiente: - DONDE DICE: (...) alta máxima permisible 2 pisos, - DEBE DECIR: (...) altura maxiam permisible 3 pisos,

APROBAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE RECICLADORES con vigencia INDETERMINADA, a favor de las Asociaciones de Recicladores: "JOSE CARLOS MARIATEGUI" , "TAMBOGRANDE RECICLA" y "JUNTOS Y JUNTAS POR UN TAMBOGRANDE LIMPIO", con la finalidad de la formalización de los recicladores siendo importante porque permite a los recicladores ser incluidos como pieza clave de la gestión municipal de los residuos sólidos; expidiéndose las constancias de la manera que se indica en el INFORME N° 206-2023-SGDE-GDE-MDT, de fecha 12 de abril de 2023.

RECONOCER el reembolso a favor del señor WILMER RAFAEL ECHE BERECHE, Gerente de Infraestructura, por el monto total de S/. 1,641.00 (Mil Seiscientos Cuarenta uno con 00/100 Soles), correspondiente al gasto realizado en la compra de pasajes aéreos (Piura - Lima - Piura) en atención Memorándum N° 104-2023/MDT-GM, donde se autoriza el viaje a la ciudad de Lima, a fin de realizar diversas gestiones ante el Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y Finanzas, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en los días 10 al 12 de Abril del 2023. De conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

DECLARAR DE OFICIO, la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 077-2022-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA, por la ejecución de obra: CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA; EN EL (LA) I.E. TECNICO MARIA TERESA DE JESUS GERHARDINGER - TAMBOGRANDE EN LA LOCALIDAD TEJEDORES BAJO, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA- CUI:2564930, por contravenir las normas legales, debiendo retrotraer hasta la etapa de integración de bases y de conformidad a lo señalado en los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

FORMALIZAR, la INCORPORACIÓN bajo lña modalidad de TRANSFERENCIAS DEB PARTIDAS, por la continuidad de Inversiones, conforme se detalla en el Informe N° 210-2023-MDT-GPP-LLOY, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustentado con la NOTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 202. por la suma de S/. 14,334.00 soles, monto total transferido a la Municipalidad Distrital de Tambogrande en atención al DECRETO SUPREMO N° 079-2023-EF

OTORGAR la LICENCIA POR MATERNIDAD PRE Y POSTNATAL a doña MARIA YOVANI IPANAQUE FLORES trabajadora contratada bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, por el período de 98 días consecutivos a partir del día 29 de marzo de 2023 hasta el 04 de julio de 2023, de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR LA CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA MDT, de conformidad al INFORME N° 001-2023-MDT-UFDC, de fecha 31 de enero de 2023, el cual se anexa el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, según se detalla a continuación:

APROBAR LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, en atención al INFORME N° 002-2023-MDT-UFDC, de fecha 31 de enero de 2023, el cual se anexa el Reglamento de Funcionamiento Interno del Grupo de trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, según se detalla a continuación:

APROBAR, la INCORPORACIÓN DE CREDITO SUPLEMENTARIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - de acuerdo con el Informe N° 0206-2023-MDT-GPP-LLOY, de fecha 27 de Abril del 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento y la NOTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 202.

DECLARAR IMPROCEDENTE la INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN contra la presunta resolución ficta que deniega su pedido con fecha 12 de setiembre de 2019, presentada por el servidor JOSE RICARDO ESTRADA RAMOS, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

APROBAR, la OPINIÓN FAVORABLE del EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO encargado de evaluar la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Tambogrande, provincia y departamento de Piura respecto de la citada propuesta, acogiendo sus conclusiones y recomendaciones.

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por el SR. ALONSO SILUPU OJEDA, sobre el pago de compensación vacacional correspondiente al año 2014, toda vez que ya prescribió el derecho, en atención a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR, LA SUB-DIVISIÓN DEL SUB LOTE 8 de la MZ. "8" DEL CENTRO POBLADO ZONA URBANA, del Distrito de Tambogrande, con un área de 205.60m2, de propiedad de los señores ZAPATA ALBURQUEQUE MANUEL EDUARDO Y ZAPATA ALBURQUEQUE DENISSE MERCEDES, conforme los siguientes Límites y Linderos:

APROBAR, la Contratación Directa N° 08-2023-MDT, para "LA ADQUISICIÓN DE BIENES POR ESTADO DE EMERGENCIA PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA CIVIL - SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS" , por un valor de S/. 161.000.00 (Ciento sesenta y un mil con 00/100 soles),

DECLARAR PROCEDENTE y con eficacia anticipada la solicitud de LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES por enfermedad peticionado por el servidor Municipal CESAR ALFREDO GARCIA PALACIOS, por el periodo de 30 días a partir del 25 de febrero de 2023 hasta el 26 de marzo de 2023. (Certificado Médico de ES SALUD N° A-278-00010454-23) de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente Resolución de Alcaldía.

DECLARAR PROCEDENTE y con eficacia anticipada la solicitud de LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES por enfermedad peticionado por el servidor Municipal JULIO CESAR SEMINARIO VARONA, por el periodo de 16 días a partir del 25 de febrero de 2023 hasta el 12 de marzo de 2023 (Certificado Médico de ES SALUD N° A-261-00011495-23), de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: WILIAM ALFREDO QUISPE GRAU, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: ROBERTO LAUREANO MONTERO, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: YON ALEXI PULACHE GASTELU, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: ANDERSON ADRIANZEN VALLADOLID, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: DAVID ALAMA PALACIOS, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: SEGUNDO CRISANTO MONTERO, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: FILBERTO CARMEN TEMOCHE, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: ROBINSON SALAZAR LAUREANO, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: SEGUNDO RAMON PALACIOS MARQUEZ, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día DEL SERENO MUNICIPAL a: JUNIOR RODRIGUEZ ORTIZ, por su espíritu solidario, destacada labor, y acción valerosa de servicio, en beneficio de la seguridad de la población del Distrito.

RECONOCER a los MIEMBROS de la MESA TÉCNICA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE TAMBOGRANDE, con la finalidad de constituir un órgano consultivo de coordinación y concertación esencial para la implementación de actividades, proyectos, acuerdos para la mejora del mercado, que brinde soporte y asistencia técnica al Gobierno Municipal de Tambogrande, articular voluntades, esfuerzos, capacidades y recursos para trabajar en conjunto por el desarrollo de un moderno mercado, conformado por los siguientes miembros:

CREAR con eficacia anticipada al 26 de enero de 2023, la MESA TÉCNICA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE TAMBOGRANDE, como un órgano colegiado, consultivo de cordinación y concertación, cuya finalidad será brindar soporte y asistencia técnica al Gobierno Municipal de Tambogrande, para la modernización del mercado central, mediante la elaboración de propuestas, proyectos, instrumentos, entre otros acuerdos específicos, así como coordinar acciones que contribuyan a la modernización del referido mercado, en beneficio de la población de Tambogrande.

RECONOCER la DEUDA por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE del ejercicio fiscal 2022, sobre la obligación de Pago del servicio a todo costo por reparación del control hidráulico, cambio de bomba de transmisión, cables de cambios y platos de la caja de motoniveladora Caterpillar modelo 120, a favor de la empresa SERMEC DIESEL EIRL por el valor de S/. 38,202.00 Soles (Treinta y Ocho Mil Doscientos Dos con 00/100 soles), debiendo ser incluidos en el ejercicio presupuestal 2023; de conformidad de a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor de la ex servidora CAS ANTONIA ANGELICA ORTIZ LOZANO, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor de la ex servidor CAS PALACIOS GONZAGA ITALO ENRIQUE, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor de la ex servidora CAS MARIETTA GABRIELA PRECIADO DELFIN, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, según el siguiente detalle:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 1069-2022-MDT-A de fecha 30 de noviembre de 2022, sobre el rol vacacional de los servidores municipales bajo el régimen laboral del D.L. N° 276, de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, según el siguiente detalle:

CONFORMAR al COMITÉ EVALUADOR DEL CONCURSO PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, quienes se encargarán del proceso de convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios - CAS - TEMPORAL para el año 2023, en atención al Informe N° 247-2023-MDT-SGRRHH de fecha 12 de abril del 2023 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos; quedando conformada de la siguiente manera:

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARES "ACCION PARA EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD" VALLE DE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por la Servidora Municipal IRINA MAGALY DELGADO PANTA, según Expediente N° 4097-2023 de fecha 22 de marzo de 2023, sobre LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES que abarca desde el 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023, de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR IMPROCEDENTE el RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CODELO DEL AA.HH LOS ALMENDROS IV ETAPA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, en atención al Informe N° 061-2023-MDT-OPC-E, de fecha 28 de marzo de 2023 de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, y de conformidad a los fundamentos técnicos jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la Contratación Directa N° 05-2023-MDT, para "EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EXCAVADORA Y UN VOLQUETE, por 180 horas c/u, por un valor de S/. 61,200 00 (Sesenta y uno mil doscientos con 00/100 Soles)

APROBAR, la Contratación Directa N° 07-2023-MDT, para "LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA CIVIL ESTADO DE EMEREGENCIA - SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS" , por un valor de S/. 137.500.00 (Ciento treinta y siete mil quinientos con 00/100 soles),

APROBAR, la Contratación Directa N° 06-2023-MDT, para "LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA CIVIL - ESTADO DE EMERGENCIA" , por un valor de S/. 162.520.00 (Ciento sesenta y dos mil quinientos veinte con 00/100 soles), conforme a lo señalado en el Art. 100 Inciso b) y 101° de la Ley de Contrataciones del Estado,

APROBAR, la Contratación Directa N° 04-2023-MDT, para "EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EXCAVADORA ORUGA, por 288 horas por un valor de S/. 101,952.00 (Ciento un mil novecientos cincuenta y dos con 00/100 Soles) conforme a lo señalado en el Art. 100 Inciso b) y 101° de la Ley de Contrataciones del Estado,

INICIAR el Proceso de Preparación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional 2023-2027 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, de acuerdo a la normativa vigente.

RECONOCER la DEUDA por parte de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE de la obligación de Pago del Servicio de adquisición de refrigerios para la "Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos" dirigidos al personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Tambogrande" , capacitación realizada por el centro de salud Mental "San Gerardo", a favor del SR. ENCALADA PALACIOS DAVID ROGEL con RUC N° 10445274416 por el valor de S/.1,890.00 soles (Un Mil Ochocientos noventa con 00/100 soles), de conformidad al Informe N° 003-2023-CODISEC-Tambogrande ST de fecha 01 de Marzo de 2023 del responsable de la Secretaria Técnica del CODISEC y a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR IMPROCEDENTE la permanencia de la SRA. CAROLINA HERRERA SOSAYA, como ADMINISTRADOR DEL MACC EXPRESS, ENCARGADO DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE, visto que desde el 08 de marzo hasta el 10 de marzo 2021 fecha en que entra en vigencia la Ley N° 31131, NO ACREDITA,

APROBAR el "PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 04 DE LA OBRA: "INSTALACIÓN EL SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES JORGE CHAVEZ - LATERAL 50 Y VALLE HERMOSO - ZONA LA PEÑITA - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - META: ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES KM 13, LOS RIVERAS Y LOS MIRANDAS DEL CENTRO POBLADO LA PÉÑITA - CUI N° 2157419", de acuerdo a los Informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía. Por el monto de S/. 2,004.00 (Dos Mil Cuatro con 00/100 soles).

APROBAR la Directiva denominada: "TRANSFERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y/O PROYECTOS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O ORGANIZACIONES, EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE TAMBOGRANDE" , de acuerdo a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa en la presente resolución de alcaldía.

AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023, según Nota de Modificación Presupuestal N° 00066 por la suma de S/. 3,466,638.00 (Tres Millones Cuatrocientos y Sesenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles), a favor de los diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Locales; de conformidad con el Informe N° 0188-2023-MDT-GPYP-LLOY de fecha 17 de Abril de 2023 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

FORMALIZAR la INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE DEL AÑO 2023 correspondiente a la Fuente de Financiamiento: 07 Fondo de Compensación Municipal, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1440 Ley del Sistema de Presupuesto Público:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor del ex servidor CAS CARLOS ALBERTO VEGA PAZ, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057, según el siguiente detalle:

"DESIGNAR a la GERENCIA, como ÓRGANO RESPONSABLE de la "Implementación del Sistema de Control Interno - SIC" , de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobado por Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y modificado mediante Resolución de Contraloría N°093-2021-CG". (...)

FORMALIZAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRÁMATICO de los PROYECTOS correspondientes al mes de ABRIL del año 2023, efectuada en el Presupuesto Institucional de apertura del año fiscal 2023, en el pliego - Municipalidad Distrital de Tambogrande del Departamento de Piura,

FORMALIZAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRÁMATICO del GASTO Corriente correspondiente al mes de ABRIL del año 2023, efectuada en el Presupuesto Institucional de apertura del añño fiscal 2023, en el pliego - Municipalidad Distrital de Tambogrande del Departamento de Piura,

AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023, según la Nota de Modificación Presupuestal N° 00000148, por la suma de S/. 100,000 (Cien Mil Soles), para financiar acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres de gran magnitud ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales y peligros asociados, que se hayan presentado en las zonas declaradas en estado de emergencia, con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del ministerio de economía y finanzas; de conformidad con el informe N° 0171-2023-MDT-GPYP-LLOY de fecha 12 de Abril de 2023 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

DECLARAR IMPROCEDENTE la adenda a plazo indeterminado, solicitada por el servidor CAS SR. FERNANDO DAVID PULACHE CARMEN en el puesto de Confianza como ENCARGADO DE ACOTACION, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN, de conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 31131 que establece que "Quedan exceptuados de los alcances de la presente ley, los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza.

DESIGNAR al ING. CIVIL MAURICIO EDGARDO PALACIOS ZAPATA, CIP N° 238294, como INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL UBICADO EN EL CENTRO POBLADO AYAR ACHU - DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA" , y de conformidad a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de Alcaldía.

DECLARAR IMPROCEDENTE el RECURSO DE APELACION presentado por SR. LUIS MARTÍN GIRÓN SEMINARIO, contra la Resolución denegatoria ficta respecto a su Expediente N° 3149-2023, de fecha 06 de marzo de 2023 y de conformidad a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

CONFORMAR el Equipo Técnico Multidisciplinario Encargado de Evaluar la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del Distrito de Tambogrande, en atención al Informe N° 265-2023/MDT-GI-SGC de fecha 03 de Abril de 2023 y según el siguiente detalle:

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 60-2022-MDT "CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PEDREGAL BAJO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - META: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO MÁS TRIBUNAS - CÓDIGO ÚNICO DE INTERVENCIONES N° 2506595, correspondiente a la CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO: FORMA DE PAGO Y OPORTUNIDAD DE PAGO; según el siguiente extremo:

ASIGNAR FUNCIONES específicas a la Técnica en Enfermería Sra. Violeta Palacios Yovera, coordinarora de la Unidad Funcional de salud, quien presta servicios bajo la modalidad de Locación de Servicios, tal como se detallan a continuación.

DECLARAR PROCEDENTE, la CONFORMACIÓN de la COMISIÓN PARITARIA para la Negociación del Pliego de Reclamos 2023-2024 ; presentado por el Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales de Tambogrande - STOM , la misma que, estará integrada según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor del ex servidor CAS. GIANCARLO PIÑIN MACHUCA, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057 , según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor de la ex servidora CAS LUCIA DE FATIMA ASMAD BECERRA, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor de la ex servidor CAS SR. JOSE MERCEDES ALAMA PALACIOS, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057 , según el siguiente detalle:

RECONOCER a la MESA TECNICA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, de conformidad al Informe N° 045-2023-MDT-GPP/SGPI de fecha 30 de marzo de 2023 de la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones y a los informes técnicos y jurídicos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER la DEUDA por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 a favor de ARCANGEL URIEL VENTAS Y SERVICIOS EIRL, por el monto de S/. 13,800.00 Soles (Trece Mil Ochocientos con 00/100 soles), de conformidad a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR DE OFICIO, la nulidad del Procedimiento de Selección N°04-2023-MDT-CS-1 "ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS OBREROS QUE REALIZAN LABORES DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE" , a solicitud del comité de selección. Debiendo retrotarse el procedimiento hasta la etapa de convocatoria; de conformidad a lo señalado en los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el SR. MOISÉS RAMÓN EDUARDO ZAPATA VALDIVIEZO sobre Pago de Reintegro por Escolaridad (1,000) y pago de aumento remunerativo (300 soles) por Pacto colectivo 2023 desde el mes de enero de 2023, dado que NO se encuentra sindicalizado al SITRAMUNT, ello de conformidad al Informe N° 156-2023-MDT-REM/JEPM de fecha 20 de marzo de 2023 de la Encargada de la Oficina de Remuneraciones y el artículo 42° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el cual señala que el convenio colectivo tiene fuerza vinculante para las partes que lo adoptaron, es decir obliga a estas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable.

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor de ex servidor CAS SR. JAVIER JUÁREZ PAREDES, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057 , según el suiguiente detalle:

APROBAR la Conformación de la Instancia de Articulación Local - IAL - Tambogrande, la misma que está integrada de acuerdo con siguiente detalle:

RECONOCER la DEUDA por parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE de la obligación de Pago de los servicios realizados en los meses de Julio a Diciembre de 2022 y Enero de 2023 a favor del INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO REGION GRAU - ICPNA, por el monto de S/. 1,700.00 soles (Un Mil Setecientos con 00/100 Soles), de conformidad al Informe N° 054-2023-MDT-SGDE de fecha 10 de Febrero de 2023 de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y a los Informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR el Plan de Trabajo 2023 del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Distrital de Tambogrande (Programa Municipal EDUCCA - Tambogrande) ; el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ENCARGAR, a la Primera Regidora Municipal, Sra. NORA ISABEL SANCHEZ LEON, el ejercicio de las funciones propias del cargo de Alcalde, para los días 31 de Marzo y 01 de Abril del 2023; ante la ausencia del señor SEGUNDO GREGORIO MELENDEZ ZURITA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, quien viajará a la ciudad de Lima, con la finalidad de realizar gestiones y trámites en beneficio del Distrito de Tambogrande ante el Despacho del Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, MINAGRI, y otras instituciones.

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA JASS DEL CP SANTA ROSA DE CURVAN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

DESIGNAR AL Abog. DAVID CARRION JUAREZ, como FUNCIONARIO RESPONSABLE del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los Informes de Auditoria.

DESIGNAR AL Abog. DAVID CARRION JUAREZ, como FUNCIONARIO RESPONSABLE de la "Implementación del Sistema de Control Interno - SIC, en aplicación de los dispuesto por la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación de Contraloría N° 146-2019-CG y modificado mediante Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG.

APROBAR, LA SUB -DIVISIÓN DEL LOTE 1D de la MZ. "8" DEL CENTRO POBLADO ZONA URBANA, del Distrito de Tambogrande, con un área de 132.49.91m2, de propiedad de los señores GARCIA OJEDA ELIDER y CASTILLO JUAREZ MARISOL, conforme los siguientes Límites y Linderos:

DECLARAR IMPROCEDENTE la adenda a plazo indeterminado, solicitada por el servidor CAS ALEX TEMOCHE CALLE en el puesto de Confianza como ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO y como ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO, de conformidad con el arttículo 4° de la Ley N° 31131 que establece que: "Quedan exceptuados de los alcances de la presente Ley, los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza.

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA JASS DEL CP LOS CHUICAS, CALLEJONES Y SAN MARTIN DE MALINGUITAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

DECLARAR IMPROCEDENTE el RECURSO DE APELACION contra la Resolución de Alcaldía N° 150-2023-MDT-A de fecha 16 de febrero de 2023 interpuesto por el servidor EDWIN ROXANDER VILLASECA DOMÍNGUEZ de conformidad a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de Alcaldía.

RECONOCER la DEUDA por parte de la MUNICIPALIDAD DE TAMBOGRANDE correspondiete al ejercicio fiscal 2022 a favor de INGESERVIS DEL PERU EIRL, por el monto de S/. 10,980.00 Soles (Diez Mil Novecientos Ochenta con 00/100 Soles), de conformidad al Memorándum N° 0582-2023-MDT-LLOY/GPP de fecha 16 de Marzo de 2023 emitido por la Gerente de Planeamiento y Presupuesto y a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RATIFICAR en todos sus extremos lo resuelto en la Resolución de Alcaldía N° 0207-2023-MDT-A del día 07 de marzo de 2023, de conformidad con los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de Alcaldía.

DECLARAR IMPROCEDENTE la inclusión a planilla Única de pagos, solicitado por el SR. CONRADO NAVARRO CASTRO, en aplicación del artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS y de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

DECLARAR PROCEDENTE EL REEMBOLSO de Pasajes para el ECON. JORGE LUIS CASTILLO OJEDA - SUB GERENTE DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS, quien viajo a la ciudad de Lima para asistir a la reunión los días 06, 07 y 08 de Febrero de 2023 del presente año para realizar gestión en busca de financiamiento y alianzas en bien del distrito de Tambogrande, por el monto de S/. 2,567.10 (Dos mil quinientos sesenta y siete con 10/100 soles), de conformidad con los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de Alcaldía.

DECLARAR PROCEDENTE la MODIFICACION del artículo tercero de la Resolución de Alcaldía N° 109-2023-MDT-A de fecha 01 de Febrero del año 2023, en el siguiente extremo:

APROBAR el ENCARGO INTERNO a favor del Encargado de la Unidad Funcional de Seguridad Ciudadana - SOB. PNP (R) Oscar Herrera Soriano, para 04 Equipos Móviles y Plan Max para la Unidad funcional de seguridad ciudadana por el monto de S/. 3,076.00 (Tres mil Setenta y seis con 00/100 soles); de conformidad al Informe N° 428-2023-MDT-SG-ABAST de fecha 13 de Febrero de 2023 a los fundamentos de hecho y derechos de expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

FORMALIZAR la INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE DEL AÑO 2023 correspondiente a la Fuente de Financiamiento: 07 Fondo de Compensación Municipal, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1440 Ley del Sistema de Presupuesto Público:

RECONOCER la DEUDA por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y de ser incluidos en la cobertura Presupuestal 2023, respecto del servicio y bienes: Pago por Derecho de Alquiler de Local donde funciona la Oficina de Primera Infancia correpondiente al mes de Diciembre de 2022 - Rufino Carmen Gloria Esther, por el monto de S/. por el monto de S/. 1,500.00 Soles (Un Mil Quinientos con 00/100 soles), de conformidad de Memorándum N° 427-2023-MDT-LLOY/GPP de fecha 27 de febrero de 2023 emitido por la Gerente de Planeamiento y Presupuesto y a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

RECONOCER LA DEUDA por la obligación de Pago a favor de la ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ SAC, por el monto de S/. 40,077.55 (Cuarenta mil setenta y siete con 55/100 soles), por la adquisión de combustible Diesel y Gasohol para las unidades de pool maquinarias, seguridad ciudadana, ornato y áreas verdes y agua y alcantarillado, según Orden de Compra N° 000061-2022, y a los fundamentos de hecho y derecho expuesto en la presente Resolución de Alcaldía.

DESIGNAR a la ING. MELY DOMITILA BERRÚ JUÁREZ, como responsable de la UNIDAD TÉCNICA DEL PROCOMPITE - APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, de conformidad con el numeral 27.2 del artículo 27° del Reglamento de la Ley N° 29337, de conformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER LA DEUDA por la obligación de Pago del servicio de preparación de refrigerios (empanadas y chicha morada) para el "Taller de diagnóstico de las brechas de inversión privada de las cadenas productivas de la provincia de Piura, aplicables al PROCOMPITE 2024" realizado por la Sra. Tineo Vilela Lucely Isabel con RUC: 10477730162 por el monto de S/ 910.00 soles, (Novecientos Diez Soles), de conformidad al Informe N° 00100-2023-MDT/SGDE de fecha 27 de febrero de 2023, emitido por el Subgerente de Desarrollo Económico.

APROBAR el Apoyo Económico, solicitado por el Secretario General del SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS MUNICIPALES DE TAMBOGRANDE - STOM, por la suma de S/. 3, 200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), VÍA PACTO COLECTIVO. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Alcaldia N° 266-2022-MDT-A, de fecha 22 de Marzo de 2022, en el Enunciado 1 de las demandas de trabajo a favor del SR. CARMEN ANCAJIMA NIMA y SR. LUCIO PALACIOS ZETA, para participar en el Congreso Nacional - FENAOMP y talleres de capacitación de seguridad y salud en el trabajo a realizarse en la ciudad de Lima los días 28 de marzo hasta el 01 de abril del presente año.

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Devolución de Pago de la Carta N° E1515 (SECREX) sobre fiel de Cumplimiento formulada por la CONTRATISTA JF PROYECTOS Y CONSTRUCTORES SAC, en mérito al informe N° 069-2023/MDT-SGOYM-GI de fecha 13 de enero de 2022, teniendo como fundamento la casual de ejecución de garantía regulada en el numeral 2 del artículo 61 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios, en concordancia con el Art. 155 inciso b) del TUO de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

ENCARGAR, a la Primera Regidora Municipal, Sra. NORA ISABEL SANCHEZ LEON, el ejercicio de las funciones propias del cargo de Alcalde, para los días 23 y 24 de Marzo del 2023; ante la ausencia del Señor SEGUNDO GREGORIO MELÉNDEZ ZURITA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, quien viajará a la ciudad de LIMA con la finalidad de realizar gestiones y trámites en beneficio del Distrito de Tambogrande ante el Despacho del Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, MINAGRI, y otras instituciones.

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA "ASOCIACION DE COMERCIANTES EMPRENDEDORES DE TAMBOGRANDE" DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto en contra la Resolución Gerencial N° 771-2022-MDT-GAT de fecha 11 de noviembre de 2022 presentado por el apoderado de la EMPRESA AGROMAR INDUSTRIAL SAC. - SR. JOSÉ LUIS DIOSES HUAMÁN y de acuerdo a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS - DEL CP DE LA ZONA BAJA MALINGAS Y SUS 4 CC.PP: LOS ZAPATAS, MALINGAS GRANDE, EL CARBON Y SAN MARTIN DE MALINGUITAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

RECONOCER la DEUDA por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y de ser incluidos en la cobertura Presupuestal 2023 por el monto de S/. 10,795.17 Soles (Diez Mil Setecientos Noventa y Cinco con 17/100 soles), de conformidad de Memorándum N° 427-2023-MDT-LLOY/GPP de fecha 27 de febrero de 2023 emitido por la Gerente de Planeamiento y Presupuesto y a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

DESIGNAR al servidor ALBAN RUFINO RONALD como RESPONSABLE DEL REGISTRO DE SERENAZGO Y SERENOS de la Municipalidad Distrital de Tambogrande en la Plataforma Virtual de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución según el siguiente detalle:

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL (CODELO) DEL CASERÍO SANTA ROSA EX CP 14 - ZONA CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Devolución de Pago de la Carta N° 002-2023-JF de fecha 04 de Enero de 2023 sobre Fiel Cumplimiento formulada por la CONTRATISTA JF PROYECTOS Y CONSTRUCTORES SAC, en mérito al informe N° 070-2023/MDT-SGOYM-GI de fecha 13 de enero de 2022, teniendo como fundamento la casual de ejecución de garantía regulada en el numeral 2 del artículo 61 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios, en concordancia con el Art. 155 inciso b) del TUO de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

APROBAR EL REEMBOLSO por la suma de S/. 1,635.00 (Mil Seiscientos treinta y cinco con 00/100) a nombre del Servidor Municipal . SEGUNDO GREGORIO MELENDEZ ZURITA, en atención a la Resolución de Alcaldía N° 145-2023-MDT-A, de fecha 14 de Febrero del 2023, que AUTORIZA el viaje en calidad de Comisión de Servicios que efectuará el Señor SEGUNDO GREGORIO MELÉNDEZ ZURITA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, el día 15 de Febrero del 2023, con la finalidad de asistir a una Reunión de coordinación y gestión en Reconstrucción con Cambios, en la ciudad de LIMA. De conformidad con los fundamentos de hechoy derecho expuestos en la parte considerativa de la Presente Resolución de Alcaldía.

APROBAR el ADICIONAL de Obra N° 01 y DEDUCTIVO VINCULANTE de Obra N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL HUERTO Y EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA; META : REDES DE AGUA, DESAGUE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JR. SECHURA (DESDE LA AV. IGNACIA SCHAEFER HASTA LA JR. LIMA (DESDE LA JR. SECHURA HASTA LA INTERSECCION JR. TUMBES) CON CUIA N° 2330534" ; de conformidad a los informes técnicos y jurídicos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, según el siguiente detalle:

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación, presentado por la SRA. MARY CRUZ MIJAHUANGA ANICETO, recaído en el Expediente N° 3325-2023 y de acuerdo a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de Alcaldía.

APROBAR EL REEMBOLSO por la suma de S/. 2,629.00 (Dos mil Seiscientos veintinueve con 00/100 Soles) a nombre del Servidor Municipal. SEGUNDO GREGORIO MELENDEZ ZURITA, en atención a la Resolución de Alcaldía N° 121-2023-MDT-A, de fecha 03 de Febrero del 2023, que AUTORIZO el otorgamiento de pasajes para el Sr. Segundo Gregorio Meléndez Zurita, en su calidad de Alcalde de nuestra entiedad de la ciudad de Lima, durante los días 06, 07 y 08 de febrero de 2023 a realizar diversas gestiones ante el Misterio de Vivienda y Construcción, Ministerio de Economía y Finanzas, Autoridad para la Reconstrucción con cambios, y otros para el logro de Proyectos en beneficio del desarrollo y progreso del distrito de Tambogrande.

FORMALIZAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO de los PROYECTOS correspondiente al mes de MARZO del año 2023, efectuada en el Presupuesto Institucional de apertura del año fiscal 2023, en el pliego - Municipalidad Distrital de Tambogrande del Departamento de Piura, sustentadas en las Notas de Modificación: N° 000096, 000101, 000102, 000137; que forman parte de la presente Resolución de conformidad con el Informe N° 0128-2023-MDT-GPYP-LLOY, de fecha 13 de Marzo del 2023 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL (CODELO) DEL AA.HH. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

DISPONER la ANULACIÓN DEL CERTIFICADO DE POSESIÓN N° 238-2022, a nombre del Sr. Carlos Alberto Torres Juárez, sobre el predio de Lote N° 04-A de la Mz-F-1 del AA.HH Froilán Alama del Distrito de Tambogrande; de conformidad al Informe N° 085-2023-MKSE-SGCR/MDT de fecha 16 de febrero de 2023 emitido por la Sub Gerencia de Catastro.

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE PAGO DE BIENES SERVICIOS a favor de los PROVEEDORES que han prestado servicios y/o bienes en el marco de la CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE ALCALDE Y REGIDORES GESTIÓN 2023-2026. por el monto de S/ 34,690.00 (Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa con 00/100 soles) en atención al Informe N° 063-2023-SG/MDT de fecha 15 de Febrero del 2023, la Secretaria General y, de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Según el siguiente detalle:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 111-2023-MDT-A, de fecha 01 de Febrero del 2023, en el extremo que se señala en la CONFORMACIÓN de, la COMISIÓN PARITARIA NEGOCIADORA DEL PLIEGO DE RECLAMOS 2023, para su aplicación en el ejercicio fiscal 2024

APROBAR, el PLAN Anual de Evalución y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2024 - de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, siendo su Presupuesto el monto de S/. 60,460.00 (Sesenta Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 soles) las el mismo que forman parte anexa en la presente Resolución de Alcaldía.

ENCARGAR, a la Primera Regidora Municipal, Sra. NORA ISABEL SANCHEZ LEON, el ejercicio de las funciones propias del cargo de Alcalde, para los días 13 y 14 de Marzo del 2023; ante la ausencia del Señor SEGUNDO GREGORIO MELENDEZ ZURITA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, quien viajará a la ciudad de Lima, con la finalidad de realizar gestiones y trámites en beneficio del Distrito de Tambogrande ante la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Economía y Finanzas, MINAGRI, MINEDU y otras instituciones.

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor del ex servidor CAS, RAUL A. MARIGORDA ENCALADA, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor del ex servidor CAS, WILDER M. DOMINGUEZ PLASENCIA, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, a favor del ex servidor CAS, WILMER ALEXANDER SOSA GRANADINO, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057 , según el siguiente detalle:

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por los Ex Servidores: Perseveranda E. Hidalgo de Maza, José Crisanto Palacios, Luis Hidalgo Panta y Vidal Temoche Abramonte, por carecer de sustento legal que genere la veracidad de un hecho cierto y no ser licito, preciso, posible física y jurídicamente, tal como lo establece el artículo 03 los numerales 1.1 Principio de Legalidad, 1.7 Principio de Presunción de Veracidad y numeral 1.8 Principio de buena fe procedimental que contempla el artículo IV del TUO de la LPAG, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. De conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO del mes de MARZO DE 2023, efectuada en el Presupuesto Institucional 2023, en el Pliego - Municipalidad Distrital de Tambogrande del Departamento de Piura; por fuente, por rubro, por clasificador que se detallan en las notas de modificación Presupuestal N° 00090, 00091, 00093, 00094, 00097, 00098, 00100, 00104, 00105, 00106, 00108, 00109, 00110, 00114, 00115, 00116, 00117, 00122, 00123, 00124, 00125, 00130, 00131, 00135 y 00136 que forman parte de la presente Resolución, de conformidad con el informe N° 0119-2023-MDT-GPP-LLOY de fecha 09 de Marzo de 2023 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

APROBAR el RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE TAMBOGRANDE Y EL EREO AÑO 2022" de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2022-MDT-CS-PRIMERA CONVOCATORIA, a favor del proveedor GMG REPRESENTACIONES EIRL , por el monto de S/. 30,559.50 (Treinta Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con 50/100 soles), correspondientes a la Cuarta Entrega de los insumos adquiridos en el proceso de seleccion y de conformidad al Informe N° 013-2023-MDT-ADAYA de fecha 17 de enero 2023 y demás informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

APROBAR el RECONOCIMIENTO DE DEUDA para el pago de la segunda presentación de diagnóstico de rutas obtenidas de campo del "PLAN DE RUTAS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE" , por el monto de S/. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles) , de conformidad al Informe N° 0149-2023-MDT-SGSP de fecha 02 de Febrero de 2023 y a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

APROBAR la ACTUALIZACIÓN de la Resolución de Alcaldía N° 198-2022-MDT-A, de fecha 24 de Febrero del 2022, en la que se ACREDITA Y GARANTIZA LA LIBRE DISPONIBILIDAD del Proyecto: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE MONTEVERDE ALTO, MONTEVERDE BAJO Y LAS SALINAS DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA PIURA". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2220828, de acuerdo con el cuadro adjunto:

DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha la Designacion del Econ. RAUL IGNACIO FRIAS RAYMUNDO, identificado con DNI N°02755522, en el cargo FUNCIONAL de confianza como GERENTE DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. En consecuencia, dejese sin efecto la Resolucion de Alcaldia N°008-2023-MDT-A de fecha 03 de Enero del 2023. dandole las gracias por la labor realizada.

DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha la Designacion del Ing. JAVIER CARMEN FARFAN, identificando don DNI. N°02760002, en el cargo FUNCIONAL de confianza como GERENTE MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. En consecuencia, déjese sin efecto la Resolucion de Alcaldia N°002-2023-MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023. Debiendo realizar la entrega de cargo respectiva, dándole las gracias por la labor realizado.

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR COCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, a favor del ex servidor CAS CLAUDIO ALBERTO CRISANTO PANTA, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057, según el siguiente detalle:

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 25 de fecha 16 de noviembre de 2022, recaído en el Expediente Judicial N° 00006-2021-0-2009-JM-LA-01, donde se declaran sucesores procesales a CARMEN ANCAJIMA NIMA y MANUEL ANCAJIMA NIMA (...), Asimismo se REITERA por única vez a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, para que en el plazo de un cinco días hábiles, cumpla con emitir nueva resolución administrativa donde reconozca y disponga el pago a favor de los demandantes de la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-04 más sus respectivas intereses legales (...) y de acuerdo a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por el servidor Municipal Obrero SR. LUIS BURGOS ROJAS, sobre ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIOS en la Municipalidad Distrital de Tambogrande, por el monto de S/.9,546.84 (Nueve Mil Quinientos y Seis Mil con 84/100 soles) de conformidad de los informes N° 066-2023-MDT-SG-RR.HH de fecha de 24 de Enero de 2023 emitido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos; Informe N° 094-2023-MDT-REM/JEPM de fecha 06 de Febrero de 2023 emitido por la Oficina de Remuneraciones y a la Resolución de Alcaldía N° 451-2018-MDT-A de fecha 18 de Abril de 2018 que aprueba los acuerdos al Pacto Colectivo.

APROBAR el RECONOCIMIENTO DE DEUDA por el monto de S/. 2,160.00 (Dos Mil Ciento Sesenta con 00/100 soles), sobre el PAGO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 04- correspondiente al periodo del 21 al 29 de Diciembre del 2022, de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.1058 MARGEN IZQUIERDA DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" META: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO PORTADA DE INGRESO Y SALON DE USOS MULTIPLES CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 236859, de conformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR IMPROCEDENTE las peticiones acumuladas al Expediente N° 16387-2022 de fecha 18 de Noviembre de 2022, presentado por la servidora municipal SRA. ROSSY EDELMIRA BRAVO RAMIREZ, en atención al Informe N° 565-2022-MDT-REM/NRCH de fecha 29 del mes de Noviembre de 2022 emitido por la Responsable de Remuneraciones e Informe N° 844-2022-MDT-SG-RR.HH de fecha 12 de diciembre de 2022 emitido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos y de acuerdo a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de cambio del personal especialista (Ingeniero Residente de Obra) para la ejecución de la Obra denominada: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 20153 DEL CENTRO POBLADO SANTA ANA - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" , CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2523919, de conformidad a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, y según el siguiente detalle:

APROBAR el EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 02: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL HUERTO Y CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA" META: REDES DE AGUA, DESAGUE, VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: JR. SECHURA (DESDE LA AV. IGNACIA SCHAEFER HASTA JR. LIMA (DESDE LA JR. SECHURA HASTA LA JR. CATACAOS), CALLE SAN CARLOS, CALLE SAN PABLO (DESDE LA JR. SECHURA HASTA LA INTERSECCIÓN JR. TUMBES) CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2330534

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor del ex servidora CAS, VEGA VILELA ESTHEFANI, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, a favor del ex servidor CAS ROA VILCAZAN DONALD MIGUEL, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057 , según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor del ex servidora CAS, YPANAQUE PALACIOS LUCY MARILY, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057, según el siguiente detalle:

APROBAR la ACTUALIZACIÓN de la Resolución de Alcaldía N° 784-2022-MDT-A, de fecha 18 de Agosto del 2022, en la que se APRUEBA EL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE MONTEVERDE ALTO , MONTEVERDE BAJO Y LA SALINAS DE LAS ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA PIURA", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2220828, de acuerdo con el Cuadro adjunto

DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha en todos sus extremos la Resolución de Alcaldía N° 379-2020-MDT-A de fecha 18 de Agosto del 2020; así mismo la Resolución de Alcaldía N° 0039-2021-MDT-A de fecha 14 de Enero del 2021

DECLARAR DE OFICIO, la Nulidad del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 060-2022-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA para la "CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTARA EL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLES EN CASERIO TOTORAL BAJO 23.5 DE LA ZONA TEJEDORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA". Debiendo retrotaer hasta la Etapa de Admisión de Ofertas, de conformidad a lo señalado en el Informe Legal N° 311-2023-MDT-GAJ, de la fecha 01 de Marzo del 2023, y a los fundamentos Técnicos y Jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: LUZ MARIA CRISANTO DOMINGUEZ, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: TÉMPORA SILUPÚ NAVARRO, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: ESTRELLITA JOSELIN CARMEN CÓRDOVA, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: MARÍA MERCEDES NAVARRO PULACHE, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: ALEXANDRA ABIGAIL RIOFRÍO PALACIOS, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: SANDRA AVILA CALVO, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: JUANITA HERNÁNDEZ ZETA, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: CRUZ MONTERO ALVARADO, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: MARÍA SOCORRO GARCÍA DE CRISANTO, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: MARÍA DILCIA CHÁVEZ BERECHE, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: MARÍA ELISA ARÉVALO JUÁREZ, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: BEATRIZ MORÁN RUFINO, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: IRENE DEL ROSARIO RUFINO DOMÍNGUEZ, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: ROSA ELVIRA QUISPE ALAMA, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: TANIA MIRELLI ZETA VILLEGAS, figura destacada en nuestro Distrito.

RECONOCER Y FELICITAR, en el día INTERNACIONAL DE LA MUJER a: ARACELY YELMY ROBLES ROMÁN, figura destacada en nuestro Distrito.

APROBAR, Proyecto de: "CREACIÓN DE LA ACADEMIA MUNICIPAL PREUNIVERSITARIA AÑO 2023 -2026" cuyo OBJETIVO GENERAL es Brindar el Servicio de una preparación efectiva y de calidad a los estudiantes y egresados de la EBR secundaria que desean acceder a centros superiores de eseñanza y profesionalización del país,

APROBAR el PROYECTO denominado: "PROCESO DE FORMALIZACION DE 54 POSESIONES INFORMALES CON FINES DE ACTUALIZACION CATASTRAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA", siendo el monto Referencial de S/. 950,400.00 (Novecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Con un plazo de ejecución de 330 días calendarios. De corformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, según Informe N° 0100-2023-MDT-SGRH-REM -EJPM, a favor del ex servidor CAS. ANDRÉ YOVERA BECERRA, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, según el siguiente detalle:

DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL contenido en la Resolución N° 07 de fecha 14 de Diciembre del 2022, emitido por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú - Cede Departamental Piura; Arbitraje, con respecto de la Obra: "Recuperación de la Infraestructura de la I.E.I.N° 489 JOSÉ MARIA VELAZ del Centro Poblado Guaraguaos Bajo del Distrito de Tambogrande - Piura - Piura"; que resuelve lo siguiente:

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE Y VISITANTE DISTINGUIDA, a la Sra. ROSMARY MARCELA CORNEJO VALDIVIA, Directora Ejecutiva Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC, por su grata visita al Distrito de Tambogrande, Provincia y Departamento de Piura".

APROBAR el ENCARGO INTERNO a favor del Sub Gerente de Desarrollo Social Sr. LIONEL PANTA PALACIOS, por el monto de S/.10,000.00 (Diez mil con 00/100 Soles) para cubrir gastos de Sesión Descentralizada de la Comisión de Reconstrucción con Cambios, donde participaran Delegaciones de Autoridades Distritales, Provinciales, Regionales y Nacionales, que se realizará en nuestro Distrito de Tambogrande; de conformidad a los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DESIGNAR a los responsables que se encargaran del manejo de la Cuenta Mancomunada, por INTERVENCIÓN ECONÓMICA de la obra "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - ZONA URBANA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA"

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE Y VISITANTE DISTINGIDO, al Sr. CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA, Congresista de la República del Perú, por su grata visita al Distrito de Tambogrande, Provincia y Departarmento de Piura".

RECONOCER LA DEUDA por concepto de COMPENSACION VACACIONAL CAS, del ejercicio fiscal 2022, por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, por el monto de S/. 166,833.29 Soles (Ciento Sesenta y Seis Mil ochocientos treinta y tres con 00/29 soles), para ser incluidos en el EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, de conformidad a lo señalado en los Informes N° 0048-2023-MDT-G-ADM de fecha 31 de enero de 2023 emitido por la gerente de Administración, Informe N° 023-2023-MDT -LLOY/GPP de fecha 30 de enero de 2023 emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, según el siguiente detalle:

APROBAR la INTERVENCIÓN ECONÓMICA de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E N° 1058 DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL C.P EL CARMEN, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - META: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRO, PORTADA DE INGRESO Y SALON DE USOS MULTIPLES CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2368598, a solicitud del Contratista CONSORCIO EL CARMEN, conforme lo dispuesto por la Directiva N° 013-2019-OSCE/D "Intervención económica de la Obra", en sus artículos 7.2.1 y 7.2.2 y de conformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el SR. DEIVIS DELGADO MORENO sobre REPOSICION LABORAL por la ley N° 24041 en la Municipalidad Distrital de Tambogrande; de conformidad con los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 02 de fecha 09 de Enero del año 2023 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande, que resuelve: CONCEDER la solicitud de MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA DE REPOSICION PROVISIONAL presentada por don GREGORY BRAYAN ROBLES ROMAN contra la Municipalidad Distrital de Tambogrande. ORDENO a la entidad demandada que reincorpore al demandante de manera provisional y hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal en el cargo que venia desempeñando,

DECLARAR DE OFICIO, la nulidad del Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2022-MDT/CS-I - CONVOCATORIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO LA RITA (ARREGLO DE PLATAFORMA, SARDINELES, VESTUARIOS, CERCO DE MALLAS) DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA,

APROBAR, la Cartera de Inversiones de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) de la "Municipalidad Distrital de Tambogrande 2024-2026", el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, a favor del ex servidor CAS EDWIN ROXANDER VILLASECA DOMINGUEZ, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, a favor del ex servidor CAS ROBERTO CARLOS LAUREANO ZAPATA, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, según el siguiente detalle:

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, a favor del ex servidor CAS DANIEL PRIETO NAVARRO, contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057 según el siguiente detalle:

DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación, presentado por el SR. CARMEN ANCAJIMA NIMA - "Secretario General del STOM - Tambogrande" , de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación presentado por la administrada NELLY ELIZABETH DEL SOCORRO ROA CHERRES contra el Memorándum N° 005-2023-MDT-SG-RR.HH de fecha 05 de Enero de 2023 emitido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos sobre rotación Temporal, de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de Alcaldía.

APROBAR la NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 080-2022-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA, de la Ejecución de la Obra "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CASERIO CHARAN COPOSO CP7, ZONA CURVAN, DEL CASERIO CHARAN COPOSO CP7 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA META: CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRASS SINTETICO, CERCO PERIMETRICO, CASETA DE CONTROL Y PORTADA DE INGRESO CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2555866,

APROBAR el Adicional de Obra N° 04 del proyecto denominado: "RECONSTRUCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-2 LA PEÑITA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA - C.U.I. N° 2535812, de conformidad a los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a lo indicado en el DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM y su modificatoria Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, según el siguiente detalle:

APROBAR la SUSTITUCIÓN del INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, de la obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15434 JESUS DE NAZARET, DEL CENTRO POBLADO SAN MARTIN, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2453582, de conformidad con los fundamentos Técnicos y Jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

DECLARAR INFUNDADO la solicitud presentada por el SR. EDWIN ROXANDER VILLASECA DOMÍNGUEZ sobre REPOSICION LABORAL por despido incausado en la Municipalidad Distrital de Tambogrande, de conformidad con los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR INFUNDADO la solicitud presentada por el SR. MAURO GARCIA SOLANO sobre REPOSICION LABORAL por despido incausado en la Municipalidad Distrital de Tambogrande, de conformidad con los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ PRO GESTION PAVIMENTACION Y VEREDAS DEL JR. TUPAC AMARU Y CALLE LOS GIRASOLES DEL AA.HH. CORONEL JOSE ANDRES RAZURI; perteneciente a la jurisdicción del Distrito de Tambogrande, quedando integrada de la siguiente manera:

DECLARAR PROCEDENTE, la modificación del artículo tercero de la Resolución de Alcaldía N° 0079-2023-MDT-A de fecha 20 de enero de 2023, de conformidad con el Informe N° 131-2023-MDT-GI de fecha 08 de febrero de 2023 y a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución,

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 10 de fecha 20 de setiembre del 2022, recaída en el Expediente Judicial N° 00011-2021-0-2009-JM-LA-01 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande, que resuelve: CUMPLA la parte demandada, en el plazo de seis dias hábiles, con REPONER al demandante MARQUEZ JUAREZ, DARWIN EXILDO en el mismo puesto, con el mismo nivel y categoria remunerativa que se ha desempeñado hasta su ilegal cese (esto es, como Obrero del Agua y Alcantarillado de la Municipalidad Distrital de Tambogrande),

AUTORIZAR el viaje en calidad de Comisión de Servicios que efectuará el Señor SEGUNDO GREGORIO MÉLENDEZ ZURITA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, el día 15 de Febrero del 2023, con la finalidad de asistir a una reunión de coordinación y gestión de Reconstrucción con cambios, en la ciudad de LIMA.

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por el SR. EDSON KATRIEL CABREJOS PALACIOS sobre REPOSICIÓN LABORAL al amparo de la Ley N° 24041 en la Municipalidad Distrital de Tambogrande, de conformidad a los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la INCORPORACIÓN DE SALDO BALANCE POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, efectuada en el Presupuesto Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande del Departamento de Piura, correspondiente a la fuente de financiamiento 07 fon común y 18 canon que se detallan en las notas de modificación Presupuestal N° 00049, 00059, 00060, 00062, 00072, 00077, 00089, 00095, 00099, 000103, 000107, de conformidad con el Informe N° 068-2023-MDT-GPP-LLOY de fecha 14 de Febrero de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

APROBAR, la FICHA TÉCNICA denominada: "ALUMBRADO DE LA CALLE BUENOS AIRES Y JARDINES - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA -PIURA", elaborado por el Ing. Juan P. Martínez Ruíz, siendo el Valor Referencial S/. 20,452.28 (SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 28/100 Soles) incluido Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) IGV (18%); con Precios al mes de Febrero 2023, plazo de ejecución quince (15) días calendarios, bajo la modalidad de ejecución Presupuestario Indirecta - Por Contrata.

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por la SRA. SUSAN DEL ROCIO ABRAMONTE TEMOCHE sobre REPOSICIÓN LABORAL al amparo de la Ley N° 24041, de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 02 (Sentencia) de fecha 12 de agosto de 2022 y declarada firme y consentida mediante Resolución N° 03 de fecha 20 de setiembre de 2022 (Expediente Judicial N° 00034-2022-0-2009-JM-LA-01) emitida por el 1° Juzgado Mixto de Tambogrande que resuelve: (...) 2. DECLARAR FUNDADA la demanda interpuesta por PAOLA MARÍA VARONA PANTA contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE sobre REPOSICION LABORAL POR DESPIDO INCAUSADO.

DECLARAR INFUNDADO la solicitud de nulidad contra la Carta N° 361-2022/MDT-SG-RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por el SR. FERNANDO NAVARRO OJEDA, de conformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR INFUNDADO la solicitud de Nulidad contra la Carta N° 360-2022/MDT-SG-RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por el SR. FRANKLIN NELSON BERECHE GALLARDO, de conformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE NULIDAD contra la Carta N° 358-2022/MDT-SG-RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por la SRA. SISSY AIME ALAMA DOMÍNGUEZ, de conformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR INFUNDADO la solicitud de nulidad contra la Carta N° 362-2022/MDT-SG-RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por el SR. ELVER CRISANTO ANCAJIMA, de conformidad con el sustento jurídico expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE NULIDAD contra la Carta N° 386-2022/MDT-SG RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por la SRA. CARMEN ALMESTAR WENDY DEL ROCIO, de conformidad con el sustento jurídico expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 04 de fecha 01 de Agosto del 2022, recaída en el Expediente Judicial N° 00104-2021-0-2009-JM-LA-01 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande, que resuelve: 1.(...) 3. CUMPLA la parte demandada, en el plazo de SEIS DIAS HABILES, con REPONER a la demandante ZAPATA TEMOCHE, MARIA YOLANDA en el mismo cargo que venia desempeñando hasta su ilegal cese, esto, es, como obrera - recaudadora de SISA del terminal terrestre "Godofredo Garcia Baca"

APROBAR EL ENCARGO INTERNO a favor del Sub Gerente de Desarrollo Económico ING. JAIRO DAVID SEMINARIO DOMINGUEZ, para gastos de bienes y servicios para la actividad "Carnaval Tambograndino" por el monto de S/. 12,000.00 Soles (Doce mil con 00/100 soles); con la finalidad de impulsar el turismo, recatando el arte. La cultura artesanal y la gastronomia del Distrito; de conformidad a los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR INFUNDADO la solicitud de nulidad contra la Carta N° 408-2022/MDT-SG-RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por el SR. ALEXANDER ANIBAL PALACIOS PALACIOS, de conformidad con el sustento jurídico expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE NULIDAD contra la Carta N° 393-2022/MDT-SG-RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por el SR. ROBERTO CARLOS LAUREANO ZAPATA, de conformidad con el sustento jurídico expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR INFUNDADO la solicitud de nulidad contra la Carta N° 385-2022/MDT-SG-RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por la SRA. MARIBEL ATO CHOQUEHUANCA, de conformidad con el sustento jurídico expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER, LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA OFICINA DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, a favor del ex servidor CAS MIRTHA JUANA JIMA OLAYA, contratada bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°1057.

DECLARAR INFUNDADO la solicitud de nulidad contra la Carta N° 381-2022/MDT-SG-RR-HH de fecha 12 de diciembre de 2022 solicitado por el SR. CHRISTOPHER RAUL CASTILLO CALLE, de conformidad con el sustento jurídico expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR EL ENCARGO INTERNO a favor del Jefe de la Oficina de Control Patrimonial-Sr. LUIS ARNALDO OJEDA CALLE, para gastos tramites de saneamiento físico legal del predio del proyecto "Construcción del sistema de agua potable y letrinas en los centros poblados los Zapatas, Malingas Grande, El carbón, San Martín de Malingas del Distrito de Tambogrande, Provincia y Departamento de Piura" por el monto de S/. 3,379.00 (Tres mil Trescientos Setenta y Nueve con 00/100 soles); de conformidad a los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR, la PERDIDA DE LA BUENA PRO de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 34-2022-MDT/CS-I - CONVOCATORIA, cuyo objeto es la CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA URB. MARIO LEON, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; otorgada al postor CORPORACION TONGOD EIRL, de conformidad al art. 141° del TUO de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del estado y alos fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR, la FICHA TÉCNICA denominda: "SERVICIO DE PINTADO COMPLETO EN LA I. E. ATAHUALPA 15402 DEL CASERIO ATAHUALPA - VALLE DE LOS INCAS - DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", siendo el Valor Referencial S/. 14,347.73 (SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 73/100 Soles) incluido IGV; con un plazo de ejecución de obra de treinta (30) días calendarios, bajo la modalidad de ejecución Administración Indirecta - Por Contrata.

AUTORIZAR el viaje a la ciudad de Lima del Señor Alcalde SEGUNDO GREGORIO MELÉNDEZ ZURITA, en los días 06- 07 Y 08 de Febrero del 2023, con objetivo de realizar diversas gestiones ante el Ministerio de Vivienda y Construcción, Ministerio de Economía y Finanzas, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y otros para el logro de proyectos en beneficio del desarrollo y progreso del distrito de Tambogrande.

APROBAR la NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 053-2022-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA, de la Ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CERCA Y/O PORTADA; EN EL (LA) EESS CP-3 SAN MARTIN, TAMBOGRANDE EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN CP3, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA "C.U.I. N° 2545312"; por contravención de las normas legales. Debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la Etapa de convocatoria, debido que el error se ocasiono desde las bases estándar las mismas que se han publicado en la convocatoria de la adjudicacion simplificada, de conformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DESIGNAR a partir de la fecha, al Servidor Municipal Ing. JAIRO DAVID SEMINARIO DOMÍNGUEZ, como RESPONSABLE del Programa Municipal EDUCCA 2023 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, en cumplimiento con el Decreto Supremo N° 017 - 2012 - ED, que aprueba la Politíca Nacional de Educación Ambiental y de conformidad con los fundamentos de hecho y derechos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO (Anulación Crédito) del mes de FEBRERO DE 2023, efectuada en el Presupuesto Institucional 2023, en el Pliego Municipalidad Distrital de Tambogrande de Piura; por fuente, por rubro, por clasificador ques se detallan en las notas de modificación Presupuestal N° 000056, 000057, 000058, 000061, 000063, 000064, 000065, 000069, 000073, 000087, Y 000088; que forman parte de la presente Resolución, de conformidad con el Informe N° 050-2023-MDT-GPP-LLOY de fecha 01 de Febrero de 2023 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL a NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO (Anulación y Crédito) del mes de FEBRERO DE 2023, afectuada en el Presupuesto Institucional 2023, en el Pliego Municipal Distrital de Tambogrande del Departamento de Piura, de las actividades de los bienes y servicios como son: servicio de limpieza pública, servicio de serenazgo, adquisición de productos químicos para el tratamiento de agua potable, servicio de internet, aguinaldo CAS, alquiles de muebles e inmuebles, otras ocasionales, pago de multas, bonificaciones adicionales por vacaciones, contribuciones a Es salud, sentencias judiciales, otros bienes y servicios diversos por clasificador que se detallan en las notas modificación presupuestal;

APROBAR el RECONOCIMIENTO, DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO IMPULSOR PARA LA EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL TAMBOGRANDE 2023 - 2036 (PEL) el mismo que estará integrada de la siguiente manera:

CONFORMAR, la COMISIÓN PARITARIA NEGOCIADORA DEL PLIEGO DE RECLAMOS 2023, para su aplicación en el ejercicio fiscal 2024; presentado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales-SITRAMUNT; la misma que estará conformada por el siguiente detalle:

APROBAR el Proyecto denominado: "PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2024 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA", con un presupuesto total de S/ 62,690.00 (Sesenta y Dos Mil Seiscientos Noventa con 00/100 Soles) el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente relosución.

DISPONER la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO del mes de Enero del año 2023, efectuada en el Presupuesto Institucional de aperura del año fiscal 2023, en el pliego - Municipalidad Distrital de Tambogrande del Departamento de Piura, por fuente, por rubro por clasificador que se detallan en las Notas de modificación presupuestal N° 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0008, 0035, 0036; que forman parte de la presente resolución, de conformidad con el informe N°045-2023MDT-GPYP-LLOY de fecha 31 de enero de 2023 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

DECLARAR DE OFICIO, la nulidad del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 71-2022-MDT-CS-I- Convocatoria para la: CONTRATACION DE PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO FROILAN ALAMA-ZONA URBANA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA - CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2483655",

DECLARAR DE OFICIO, la nulidad del Procedimiento de Selección AS-SM-77-2022-MDT-CS-1; de la Obra "CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA; EN EL (LA) IE TECNICO MARIA TERESA DE JESUS GERHARDINGER - TAMBOGRANDE EN LA LOCALIDAD DE TEJEDORES BAJO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2564930",

APROBAR el proyecto de Directiva N° 002-2023/MDT "Directiva de Normas Internas que Regulan las Transferencias Financieras Otorgadas por la Municipalidad Distrital de Tambogrande a las Municipalidades de los Centros Poblados" , para el ejercicio Fiscal 2023, de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la considerativa de la presente resolución.

APROBAR, LA SUB DIVISIÓN DEL LOTE 18 DE LA MANZANA C DEL ASENTAMIENTO HUMANO FROILAN ALAMA, del Distrito de Tambogrande, con un área de 226.60m2, de propiedad de los señores EUSTORGIO SERNAQUE RAMOS Y MARIA MARTHA YARLEQUE DE SERNAQUE, conforme los siguientes Limites y Linderos:

MODIFICAR por adecuación la Resolución de Alcaldía N° 826-2022-MDT-A, de fecha 05 de Setiembre de 2022, y DESIGNAR Y APROBAR LA COMISION DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE de la Municipalidad de Tambogrande,

RECONOCER LA DEUDA contraída con la Comisión de Usuarios del Sector Hidráulico San Lorenzo Hualtaco I-II-IV sobre Dotación de agua entregadas para uso doméstico correspondiente a los meses, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, por el monto de S/.25,717.84 Soles (veinticinco mil setecientos diecisiete con 84/100), en atención al Informe N° 004-2023-MDT-ADAYA de fecha 05 de enero de 2023 y Memorándum N° 032-2023-MDT-LLOY/GPP de fecha 17 de enero de 2023 que forma parte del presente expediente.

APROBAR el Reconocimiento de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganadores del Sector Otero - C. P. La Rita del Distrito de Tambogrande; así mismo a la Junta Directiva la misma que quedará integrada de la siguiente manera:

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de adenda a plazo indeterminado, solicitada por la señora DEYSI SAAVEDRA TIZÓN en el puesto de Secretaria de Sala de Regidores, de conformidad con el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley 31131 , por cuanto no acredita permanencia en el puesto, de acuerdo al sustento de los informes técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 08 de fecha 02 de Noviembre del año 2022 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande, que resuelve: CUMPLA la parte demandada, en el plazo de SEIS DIAS HABILES, con REPONER al demandante JUAREZ RIVAS, GERARDO ANTONIO en el mismo cargo que venia desempeñando hasta su ilegal cese, esto es, como operador de mantenimiento de redes de alcantarillado de la sub gerencia de agua y alcantarillado de la entidad demandada, en otro cargo similar y con la misma remuneración que venia desempeñando y, por ende se le incorpore en la planilla de trabajadores obreros de la Municipalidad Distrital de Tambogrande ,

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 033-2022-MDT-A, de fecha 10 de Enero del 2022, sobre RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DESARROLLO ZONAL (CODEZO), Miembros del Equipo Técnico Zonal (ETZ), representantes ante la Asamblea de Desarrollo Distrital (ADDT) y el representante de la Sociedad Civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de la ZONA VALLE DE LOS INCAS; jurisdicción del Distrito de Tambogrande; en atención al Informe N° 023-2023-MDT-OPC-E, de fecha 24 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quedando integrada de la siguiente manera:

APROBAR los CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande- Piura, los mismos que en documento anexo, forman parte integrante de esta Resolución.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 041-2022-MDT-A de fecha 11 de Enero del 2022, sobre, RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DESARROLLO ZONAL (CODEZO), Miembros del Equipo Técnico Zonal (ETZ) representantes ante la Asamblea de Desarrollo Distrital (ADDT), y representantes de la Sociedad Civil ante el concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de la ZONA MALINGAS; jurisdicción del Distrito de Tambogrande; en atención al Informe N° 021-2023-MDT -OPC-E, de fecha 23 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quedando integrada de la siguiente manera:

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto de la Resolución N° 09 de fecha 09 de Enero del año 2023 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande, que resuelve: REQUIERASE a la entidad demandada para que en el plazo de Seis dias hábiles, cumpla con reponer el accionante SR. MARQUEZ GARCIA, SEGUNDO EDAR en el cargo que venía desempeñando antes del despido o en uno similar con la misma remuneración y cumpla con registrar al demandante en planillas por los periodos de junio 2019, setiembre 2019 a enero de 2020, febrero de 2020 a noviembre de 2020 y diciembre de 2020 al 28 de enero de 2021 y se reconozca la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado bajo el régimen laboral privado,

APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, en atención a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 0004-2022-EF/63.01, de fecha 15 de Setiembre de 2022, que modifica la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestion de Inversiones"

ASIGNAR a la Lic. Adm. ROSA MIRIAM VILLEGAS ARMIJOS, identificada con DNI. N° 46457295, en ADICIÓN a sus funciones como SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO, establecidas en la Resolución de Alcaldía N° 0016-2023-MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023, las FUNCIONES de las Dependencias y/o Unidades de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 124-2020-MDT-A, de fecha 27 de Febrero del 2020; invocándole a cumplir con honestidad, responsabilidad y eficiencia:

ASIGNAR al Ing. SIXTO CASTILLO SAAVEDRA, identificado con DNI. N° 02849741 en ADICIÓN a sus funciones como SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS, establecidas en la Resolución de Alcaldía N° 0016-2023-MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023, las FUNCIONES de las Dependencias y/o Unidades de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 124-2020-MDT-A, de fecha 27 de febrero del 2020; invocándole a cumplir con honestidad, responsabilidad y eficiencia:

ASIGNAR al Lic. Educ. LIONEL PANTA PALACIOS, identificado con DNI. N° 02753743, en ADICIÓN a sus funciones como SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL, establecidas en la Resolución de Alcaldía N° 0024-2023-MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023, las FUNCIONES de las Dependencias y/o Unidades de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 124-2020-MDT-A, de fecha 27 de Febrero del 2020; invocándole a cumplir con honestidad, responsabilidad y eficencia:

RECONOCER EL ADEUDO por parte de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, del ejercicio fiscal 2022 por la obligación de PAGO SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA 150 MBBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, brindados por la empresa AMERICA MOVIL PERU SAC con Nro de RUC 20467534026 (Factura F015 N° 00169343- NOVIEMBRE y Factura F015 N° 00170470- DICIEMBRE), por el monto de S/. 7,009.20 (Siete Mil Nueve con 20/100 soles) de conformidad al informe N° 004-2023-SGTIC-MDT de fecha 12 de enero de 2023 emitido por la subgerencia de tecnologia de la información y comunicaciones.

ASIGNAR al Ing. Pesquero JAIRO DAVID SEMINARIO DOMINGUEZ, identificado con DNI N° 47249857, en ADICIÓN a sus funciones como SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO, establecidas en la Resolución de Alcaldía N° 0025-2023-MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023, las FUNCIONES de las Dependencias y/o Unidades de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 124-2020-MDT-A, de fecha 27 de Febrero del 2020; invocándole a cumplir con honestidad , responsabilidad y eficiencia.

DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos desde la fecha de su emisión las siguientes Resoluciones de Alcaldía: 1. Resolución de Alcaldía N° 0014-2023- MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023; 2. Resolución de Alcaldía N° 0027-2023- MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023; 3. Resolución de Alcaldía N° 0028- 2023- MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023; 4. Resolución de Alcaldía N° 0029- 2023- MDT-A, de fecha 03 de Enero del 2023; 5. Resolución de Alcaldía N° 0033-2023- MDT-A, de fecha 04 de Enero del 2023; 6. Resolución de Alcaldía N° 0034-2023- MDT-A, de fecha 04 de Enero del 2023; 7. Resolución de Alcaldía N° 0036-2023-MDT-A, de fecha 04 de Enero del 2023; 8. Resolución de Alcaldía N° 0039-2023- MDT-A, de fecha 04 de Enero del 2023;

DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por los Servicios Municipales suscritos en el Expediente N° 17423-2022, de fecha 13 de diciembre de 2022, en consecuencia APROBAR la Permanencia de la Bonificación Diferencial por haber desempeñado cargos de responsabilidad Directiva. De conformidad con el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento, en aplicación de la Resolución de Alcaldía N° 763-2022-MDT-A, que aprueba la Directiva N° 003-2022-MDT, que regula el procedimiento para el otorgamiento de la bonificación diferencial por desempeño de cargos de mayor responsabilidad administrativa de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente Resolución.

DEJAR SIN EFECTO la medida cautelar decretada en la Resolución N° 01 de fecha 25 de Noviembre de 2013, donde se dispuso la Reincorporación Provincial del Sr. Joel Maza Pulache recaída en el Expediente N° 024-2011-1-2009-JM-LA-01 emitido por Juzgado Mixto de Tambogrande.

APROBAR el Proyecto denominado "CONSTRUYENDO TALENTOS TAMBOGRANDINOS -VACACIONES UTILES 2023", cuyo valor referencial asciende a la suma de S/. 63,363.00 (Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Tres y 00/100 SoleS),

DEJAR SIN EFECTO EN TODOS SUS EXTREMOS la Resolución N° 0053-2020- MDT-A de fecha 29 de Enero del 2020.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 1069-2022-MDT-A de fecha 30 de Noviembre de 2022 sobre el periodo vacacional de la servidora municipal Ing. Yesby del Pilar Labán Chanta, en donde DICE: Rol de Vacaciones - Mes de Setiembre del 2023 Ing. Yesby del Pilar Labán Chanta, DEBIENDO DECIR: ROL de Vacaciones - Mes de Febrero del 2023 Ing. Yesby del Pilar Labán Chanta

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 0129-2022-MDT-A de fecha 09 de Febrero de 2022 sobre RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DESARROLLO ZONAL (CODEZO), miembros del Equipo Técnico Zonal (ETZ), representantes ante la asamblea de desarrollo Distrital (ADDT) y el representante de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de la ZONA CRUCETA, jurisdicción del Distrito de Tambogrande; en atención al Informe N° 017-2023-MDT-OPC-E de fecha 13 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quedando integrada de la siguiente manera:

OTORGAR el Permiso por Lactancia Materna a la Servidora Contratada CAS, Sra: JACKELINNE MAGNE FLOREANO ALMESTAR, en el horario de 03.00 pm 04.00 pm, (última hora de la jornada laboral), hasta que su hija Anya Arlet Saavedra Floreano, cumpla un año de edad ( 14 de Junio del 2022 ). De conformidad con la Ley N° 27240, modificado por la Ley N° 28731 y la Ley N° 27403; así como a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

DAR CUMPLIMIENTO, a lo dispuesto en la Resolución N° 03 de fecha 28 de setiembre de 2022 del 1°Juzgado Mixto de Tambogrande, que resuelve DECLARAR FUNDADA la demanda interpuesta por FRANCISCO TORIBIO LOPEZ, Contra la Municipalidad Distrital de Tambogrande,

Modificar el Articulo Segundo de la Resolución de Alcaldía N° 1121-2022-MDT-A de fecha 15 Diciembre de 2022, Sobre Bonificación Especial del Decreto de Urgencia N° 037-94, de conformidad a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; señalado en el siguiente extremo.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 0129-2022-MDT-A de fecha 09 de Febrero de 2022 sobre RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DESARROLLO ZONAL (CODEZO), miembros del Equipo Técnico Zonal (ETZ), representantes ante la asamblea de desarrollo Distrital (ADDT) y el representante de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de la ZONA CURVAN, jurisdicción del Distrito de Tambogrande; en atención al Informe N° 017-2023-MDT-OPC-E de fecha 13 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quedando integrada de la siguiente manera:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 047-2022-MDT-A de fecha 11 de Enero de 2022sobre RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DESARROLLO ZONAL (CODEZO), miembros del Equipo Técnico Zonal (ETZ), representantes ante la asamblea de desarrollo Distrital (ADDT) y el representante de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de la ZONA MARGEN IZQUIERDA, jurisdicción del Distrito de Tambogrande; en atención del Informe N° 013-2023-MDT-OPC-E de fecha 13 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quedando integrada de la siguiente manera.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 147-2022-MDT-A de fecha 09 de Febrero de 2022 sobre RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DESARROLLO ZONAL (CODEZO), miembros del Equipo Técnico Zonal (ETZ), representantes ante la asamblea de desarrollo Distrital (ADDT) y el representante de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de la ZONA PEDREGAL, jurisdicción del Distrito de Tambogrande; en atención al Informe N° 015-2023-MDT-OPC-E de fecha 13 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quedando integrada de la siguiente manera:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 114-2022-MDT-A de fecha 09 de febrero de 2022 sobre RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DESARROLLO ZONAL (CODEZO), miembros del Equipo Técnico Zonal (ETZ), representantes ante la asamblea de de desarrollo Distrital (ADDT) y el representante de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de la ZONA DE TEJEDORES, jurisdicción del Distrito de Tambogrande; en atención al Informe N° 016-2023-MDT-OPC-E de fecha 13 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quedando integrada de la siguiente manera:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 134-2022-MDT-A de fecha 09 de Febrero de 2022 sobre RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DESARROLLO ZONAL (CODEZO), miembros del Equipo Técnico Zonal (ETZ), representantes ante la asamblea de desarrollo Distrital (ADDT) y el representante de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de la ZONA DE SAN MARTIN CP-3, jurisdicción del Distrito de Tambogrande; en atención al Informe N° 014-2023-MDT-OPC-E de fecha 13 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, quedando integrada de la siguiente manera:

DESIGNAR a la UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA de la Municipalidad Distrital de Tambogrande para que ejerza las funciones como SECRETARÍA TECNICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC) Tambogrande.

DISPONER la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO del mes de Enero del año 2023, efectuada en el Presupuesto Institucional de apertura del año fiscal 2023, en el pliego - Municipalidad Distrital de Tambogrande del Departamento de Piura

APROBAR la Modificación de la Resolución de Alcaldía N° 770-2022-MDT-A de fecha 12 de agosto de 2022; en tal sentido, RECONFORMAR al COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE de la Municipalidad Dsitrital de Tambogrande de conformidad con los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía;

APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 15434 JESUS DE NAZARET DEL CENTRO POBLADO SAN MARTIN, DISTRITO DE TAMBOGRANDE SAN MARTIN, DISTRITO DE TAMBOGRANDE SAN MARTIN-PROVINCIA DE PIURA- PIURA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2453582, solicitada por el CONSORCIO CUBAS FIGUEROA, por 33 (treinta y tres) días calendario, bajo la casual de sin el reconocimiento de mayores gastos generales al contratista , en virtud al CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 017-2021-MDT-A,

DEJAR SIN EFECTO EN TODOS SUS EXTREMOS la Resolución N°0705-2022-MDT-A de fecha 13 de Julio del 2022.

APROBAR el Expediente Técnico: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, PORTADA DE INGRESO Y CUNETA- EVACUACION PUVIAL; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EN EL PUESTO DE SALUD I- 2 LA RITA- CENTRO POBLADO LA RITA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA",

APROBAR el CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA Y DIAGRAMA DE GANATT Y PERT - CPM, de la Obra: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15335 CENTRO POBLADO MAYTA CAPAC DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CÓDIGO ÚNICO N° 2466000"

APROBAR el CALEDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA y DIAGRAMA DE GANTT de la Obra "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 15190 DEL CENTRO POBLADO OCOTO BAJO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" , con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2481595

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por el señor VÍCTOR JAVIER REYES AGUINAGA, por cuanto, el servicio de MANTENIMIENTO EN REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO no es un servicio permanente, si no eventual (contratado por 7 días - mes de Agosto 2022)

APROBAR el "RECONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DISTRITAL PERTENCIENTE A LA JURISDICCIÓN DEl DISTRITO DE TAMBOGRANDE", por el periodo de 2023 - 2026, quedando integrada de la siguiente manera:

APROBAR el "RECONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL - CCLD DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de 2023 - 2026, quedando integrada de la siguiente manera:

MODIFICAR el artículo primero de la Resolución de Alcaldía N° 050- 2022- MDT -A de fecha 11 de enero de 2022, de conformidad al artículo 38 de la Ordenanza Municipal N° 013-2021 MDT-CM y al Informe N° 002-2023-MDT-OPC de fecha 05 de enero de 2023,

DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° 04 de fecha 25 de noviembre del año 2022 del 1° Juzgado Mixto de Tambogrande; que resuelve: CONCEDER MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA presentada por doña MARIA DE LOS MILAGROS SALAZAR DULANTO contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, asimismo ORDENA a la entidad demandada reincorpore a la demandante de manera provisional y hasta que se resuelva de definitiva el proceso principal en el cargo que venia desempeñando antes de su cese...

APROBAR el Calendario Valorizado de Avance de Obra, Diagrama de Gantt y programación PERT - CPM, de la Obra: "REHABILITACION - DESCOLMATACION DE CANAL HUALTACO IIA, SECTOR HUALTACO I, II, III-IV, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA" - CÓDIGO ÚNICO DE LA IRI N° 2542205,

APROBAR el Calendario Valorizado de Avance de Obra y Diagrama de Gantt de la Obra "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 15190 DEL CENTRO POBLADO OCOTO BAJO DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA".

DECLARAR PROCEDENTE Y CON EFICACIA ANTICIPADA la LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR MOTIVOS PARTICULARES a favor de la servidora IRINA MAGALY DELGADO PANTA, a partir del 03 de Enero de 2023 hasta el 31 de Marzo de 2023 (03 meses), de acuerdo a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR , el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de las Cuentas Bancarias, que detalla a los TITULARES Y SUPLENTES designados para el Manejo de las Cuentas Bancarias de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

DESIGNAR a partir de la fecha 06 de Enero del 2023, a la Arq. MARIETTA KATHERINE SÁNHEZ ESPINOZA DE MECHATO identificado con DNI. N° 42130858 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE CATASTRO de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

APROBAR el ADICIONAL de Obra N° 06 y DEDUCTIVO VINCULANTE de Obra N° 04 de la Obra: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 15434 JESÚS DE NAZARET, DEL CENTRO POBLADO SAN MARTIN , DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA- PIURA"

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DE DIRECTIVA DEL AA.HH TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO DE CRUCETA TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera:

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DE DIRECTIVA DEL COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL (CODELO) DEL CASERIO PLATILLOS - ZONA MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, por el periodo de (02) dos años consecutivos, quedando integrada de la siguiente manera.

RATIFICAR LA DESIGNACIÓN a partir del 03 de Enero del 2023, al Sr. MOISES RAMON EDUARDO ZAPATA VALDIVIEZO, en el cargo de confianza como COORDINADOR DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE de la Unidad Funcional de Salud, PVL y SISFOH de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades popias del cargo indicadas en el ROF, dependiendo por Orden de Jerarquía de la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico.

ENCARGAR, a partir de la fecha 03 de Enero del 2023 al Lic. Adm. FRANZ TOCTO CORREA, la UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADO Y CAMAL, quien depende por orden de jerarquía de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR al Ing. WILSON ARTURO PALACIOS OCHOA, como SECRETARIO TÉCNICO de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF.

DESIGNAR a partir de la fecha al, Servidor Municipal ECON. RAÚL IGNACIO FRÍAS RAYMUNDO, como responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), de la MDT.

ENCARGAR, a partir de la fecha 03 de Enero del 2023 al MAY. (R) PNP. JORGE LUIS RAMIREZ CASTAÑEDA, la UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTES Y CIRCULACION VIAL, quien depende por orden de jerarquía de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR, como RESPONSABLE del Padrón Nominal Distrital de Niños y Niñas Menores de 06 años homologado y actualizado de la Municipalidad Distrital de Tambogrande a la Funcionaria Sra. TRINIDAD CASTILLO VERA.

ENCARGAR, a partir de la fecha 03 de Enero del 2023 al Bach. Tec. Producción Agropecuaria BERLY EDUARDO CAMPOS ZAPÁTA, la UNIDAD FUNCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA quien depende por orden de jerarquía de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

ENCARGAR, a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al TEC. Agropecuario OSCAR ANTONIO HERRERA SORIANO, a la UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, quien depende por orden de jerarquía de la Sub Gerencia de Servicios Públicos con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por el servidor municipal ABOG. MIGUEL ANTONIO ROA GONZALES, respecto al pago de bonificicación diferencial por desempeñar cargo directivo como Subgerente de DEMUNA en el periodo comprendido desde el 24 de julio de 2020 ( nombramiento ) al 31 de marzo de 2022 encargado (20) meses desde el 01 de Abril del 2022 al 30 de junio de 2022, de Conformidad al Informe N° 566-2022-MDT-REM-NRCH de fecha 30 de noviembre y a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Gastos Correspondientes al Año Fiscal 2023 del Pliego: Municipalidad Distrital de Tambogrande, de acuerdo a lo siguiente:

APROBAR el REPORTE "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias, que detalla a los responsables titulares y suplentes designados para el manejo de Cuentas Bancarias de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, el cual forma parte integrante en la presente Resolución.

ENCARGAR, a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, a la Sra. TRINIDAD CASTILLO VERA la UNIDAD FUNCIONAL DE PRIMERA INFANCIA, quien depende por orden de jerarquía de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

ENCARGAR, a partir del 03 de Enero del 2023, al Prof. ZETA JUAREZ NESTOR, la UNIDAD FUNCIONAL DE EDUCACION, quien depende por orden de jerarquía de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

ENCARGAR, al Prof. ROBERTO HERNÁNDEZ PANTA la UNIDAD FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL, quien depende por orden de jerarquía de la Sub Gerencia de Servicios Públicos, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al TEC. OPER. DIEGO ARTURO ALEGRIA NIQUIN identificado con DNI. N° 45114315 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE MAQUINARIA de la Municipalidad Distrital de Tambogrande

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al Ing. Pesquero JAIRO DAVID SEMINARIO DOMINGUEZ, identificado con DNI. N° 47249857, en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al Lic. Educ. LIONEL PANTA PALACIOS identificado con DNI. N° 02753743 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al ABOG. MORALES MENDOZA MIGUEL ANGEL identificado con DNI. N° 42457294 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, a la Econ. CARMEN MADALEYNI FACUNDO CHUMACERO, identificada con DNI. N° 42700265 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE PROGRAMACION DE INVERSIONES - OPMI de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, a la Abog. CINTYA DEL SOCORRO ORTIZ AGURTO, identificada con DNI. N° 43058868 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE FISCALIZACION de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el cargo en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al ING. WILLIAN ANTHONY PULACHE JUAREZ, identinficado con DNI N° 46881634 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al Ing. Sist. FRANK YOVER FARFAN PALACIOS, identificado con DNI. N° 72545106 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, a la CPC. ROSA VIOLETA ALBAN MONTERO, identificada con DNI. N° 02800094 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE TESORERIA de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de enero del 2023, al C.P.C. YVAN MARTIN VARONA PANTA identificado con DNI. N° 41053796, en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE CONTABILIDAD de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al Ing, SIXTO CASTILLO SAAVEDRA, identificado con DNI. N° 02849741 en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de enero del 2023, al Econ. JORGE LUIS CASTILLO OJEDA identificado con DNI. N° 43000264, en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

ENCARGAR a partir de la fecha 03 de Eenero del 2023 al Prof. EULOGIO ENCANLADA ENCALADA, la UNIDAD FUNCIONAL DE CEFODIA quien depende por orden de jerarquía de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo modalidad CAS FUNCIONAL.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de enero del 2023, al Ing. Civ. PALACIOS ZAPATA , MAURICIO EDGARDO, identificado con DNI N° 73071547, en el Cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de enero del 2023, a la Lic. Adm. ROSA MIRIAM VILLEGAS ARMIJOS, identificada con DNI. N° 46457295, en el cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

RATIFICAR a partir de la fecha, al ABOG. AMERICO ROLANDO GARCIA ROJAS, como PROCURADOR PUBLICO, de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS funcionario.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de enero del 2023, a la CPC. LEYDI LISBETH OROSCO YAGUANA, identificada con DNI. N° 44178258, en el cargo FUNCIONAL de confianza como GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de enero del 2023, a la Abog. CYNTHIA PATRICIA TOLEDO ATO identificada con DNI. N° 47370517, en el cargo FUNCIONAL de confianza como GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, aL Servidor Nombrado Econ. RAUL IGNACIO FRIAS RAYMUNDO, identificado con DNI. N° 02755522, en el Cargo FUNCIONAL de confianza como GERENTE DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, a la Servidora Nombrada Bach. Contabilidad ARTEMISA EPIFANIA DOMINGUEZ MORANTE, identificado con DNI. N° 02749461, en el Cargo FUNCIONAL de confianza como GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de Enero del 2023, al Ingeniero Civil WILMER RAFAEL ECHE BERECHE, identificado con DNI. N° 03644669, en el Cargo FUNCIONAL de confianza como GERENTE DE INFRAESTRUCTURA de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de enero del 2023, a la Mg. Educ, JOSEFA ELIZABETH PIÑIN MOSCOL, identificada con DNI. N° 44225791 en el cargo FUNCIONAL de confianza como SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS de la Municipalidad DISTRITAL de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha del CPC. BETTY ELIZABETH JUAREZ MECHATO, identificado con DNI. N° 46259409 en el Cargo FUNCIONAL como GERENTE DE ADMINISTRACIÓN de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en el ROF. Bajo modalidad C AS FUNCIONARIO.

DESIGNAR a partir de la fecha 03 de enero del 2023, a la SERVIDORA nombrada ABG. JANNY CAROLINA NUÑEZ VARONA, en el cargo FUNCIONAL de confianza como SECRETARIA GENERAL, de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

DESIGNAR a partir de la fecha al Ing. JAVIER CARMEN FARFAN, identificado con DNI. N° 02760002, en el Cargo FUNCIONAL de confianza como GERENTE MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo indicadas en eL ROF. Bajo la modalidad CAS FUNCIONARIO.

DAR POR CONCLUIDA con eficacia anticipada al 31 de Diciembre del 2022, la Designación en los Cargos de Confianza de las Gerentes y Sub Gerentes de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. Por tanto, DAJAR SIN EFECTO las Resoluciones de Designación que se especifican en el Cuadro descrito.